Általános rendelkezések és az ajánlatok érvényessége
Jelen vállalkozási feltételek vonatkoznak a Budapesten, a Práter u. 30. szám alatt működő trelqon valamennyi árajánlatára, szerkezeti számítására, faanyag-szállítására és szerelési munkájára. Az e rendelkezésektől való eltérés kizárólag Jinthe Can írásbeli aláírásával válik kötelező érvényűvé.
- A kiadott árajánlatok a nemzetközi keményfapiac áringadozásai miatt harminc naptári napig érvényesek.
- A szerződés a megrendelés-visszaigazolás írásbeli aláírásával és a megállapodás szerinti előleg határidőben történő beérkezésével jön létre véglegesen.
Számlázás, átadás-átvétel és időjárási körülmények
A horgászstég építése szabadtéri vízépítési tevékenység. Szerelőink biztonsága és az építmény szerkezeti épsége érdekében külön irányelveket alkalmazunk.
| Kivitelezési szakasz | Fizetési feltétel | Munkálatok |
|---|---|---|
| 1. szakasz: Előkészítés | 30% előleg | Talajszondázás, faanyag-kiválasztás és szállítástervezés |
| 2. szakasz: Cölöpszerkezet | 40% részfizetés | Azobécölöpök leverése és a hosszanti tartógerendák felszerelése |
| 3. szakasz: Járófelület és befejező munkák | 30% az átadáskor | Járódeszkák lerakása, korlát felszerelése és átadás-átvételi jegyzőkönyv készítése |
- Nyílt vízen a Beaufort-skála szerinti hetes vagy annál erősebb szél, jelentős jégtorlódás, illetve a part rézsűjét elöntő vízállás esetén a munkálatokat felfüggesztjük. Ilyen esetben az átadási határidő a kiesett munkanapok számával meghosszabbodik.
- A megrendelő szavatolja, hogy a parti munkasáv akadályoktól és törmeléktől mentes, továbbá nem találhatók benne az e-közmű rendszerben lefolytatott közműegyeztetés dokumentációjában fel nem tüntetett kábelek és vezetékek. Építésügyi portál
- A trelqon tíz év garanciát vállal az 1. tartóssági osztályú keményfából készült teherhordó cölöpszerkezet korhadására, valamint öt év garanciát az A4 minőségű rozsdamentes csavarkötések kilazulására.
- A vízi járművekkel való ütközésből, a vázszerkezet engedély nélküli átalakításából vagy szélsőséges természeti katasztrófákból eredő károkra a garancia nem terjed ki.
Alkalmazandó jog és illetékes bíróság
A trelqon és megrendelői közötti valamennyi jogviszonyra a magyar jog irányadó. Az egyeztetéssel nem rendezhető jogvitákban a magyar eljárási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.